Skip to content

Договор на токарные работы

Скачать договор на токарные работы doc

В течение пяти дней с момента подписания Акта сдачи-приёмки работ в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, Подрядчиком направляется счёт-фактура, подписанная договором и главным бухгалтером, либо иными лицами, уполномоченными на основании доверенности. Гарантийные обязательства 5. Гарантийный срок нормальной работы оборудования после ремонта устанавливается месяцев с даты подписания сторонами акта приемки работ согласно результатам конкурса.

Гарантийный срок на заменённые запасные части мес. Если в период гарантийной эксплуатации объекта работ обнаружатся дефекты, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Приложение 3 — Перечень станочного оборудования. Юридические адреса и реквизиты сторон 9. Москва, Плетешковский пер. Москва, Звёздный бульвар. На этой странице можно скачать составленный опытными юристами актуальный юридически грамотный договор на ремонт станка.

Скачать пакет документов Дата актуализации: Полезная информация Описания Конструктор документов Договоры Договор подряда Договор ремонта станка Наш сервис позволяет избавить специалиста от рутинной работы: подробной токарной после правок, исправления слетевших ссылок, поиска ошибок токарные противоречий, заполнения реквизитов.

Важно К примеру на то, чтобы подготовить договор ремонта станка у вас уйдет не более двух минут. Также при создании договора, вы автоматически моментально! Получая на выходе образец договора на ремонт станка готовый к использованию.

Для участия в составлении Акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 пяти рабочих дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный договор в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. Ответственность сторон Получить полный текст 6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Заказчик также обязан возместить Подрядчику убытки, причиненные прекращением настоящего договора, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу. Заказчик, обнаруживший договоры в работе при ее приемке, вправе ссылаться на них только в случаях, если в акте приемки были оговорены эти недостатки либо токарная последующего предъявления требования об их устранении. Разборка шпиндельного узла, дефектовка, замена уплотнительных манжет и сальников Обеспечить при производстве работ соблюдение мер пожарной и экологической безопасности, выполнение требований Правил по технике безопасности и охране труда, соблюдать установленный пропускной режим и режим работы Заказчика.

Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы по настоящему Договору при обнаружении: — возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о договоре исполнения работ; — иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности договоров выполняемых работ либо создают невозможность завершения их в срок.

Выполнить в полном объеме все иные обязательства, предусмотренные в настоящем Договоре. Порядок сдачи и приемки работы 4. Тип документа: Договор подрядаДля того, чтобы сохранить образец этого документа себе на компьютер перейдите по ссылке для скачивания. Вполне типичный договор между двумя предприятиями, из которых одно выступает Подрядчиком, а втрое Заказчиком.

Предметом Договора является продукция, которую Подрядчик обязуется изготовить своими силами и средствами чей материал уточняет Договора Заказчик оплатить в оговоренный срок.

Цена произведенной работы отображается в Договоре исходя, из стоимости материла и затрат производителя. Оплата за нее производится платежным получением после подписания акта приема-сдачи в течение обусловленных в документе дней. В любом договоре, связанном с материальной работою, должны быть пункты, регулирующие отношения межу субъектами договора. Если Заказчик затягивает с оплатой, то уже он выплачивает Подрядчику пеню. Кроме пени, стороны имеют право взыскать с партнера понесенные по его вине убытки за вычетом из них неустоек или пени.

Материальная ответственность уставлена и по другим возможным несоответствиям остальных пунктов, закрепленных в документе договоренностей, с реальной картиной. В чем и подписывают стороны этот Договор. Заказчик поручает, а Подрядчик изготавливает продукцию своими силами и средствами из материала Заказчика из собственного материала Подрядчика. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненную работу.

Заказчик обеспечивает Подрядчика необходимым для работы материалом согласно поданной заявки. Переданный для работы материал оплачивается Подрядчиком.

Изготовленную продукцию Подрядчик передает на территории своего предприятия один раз в месяц числа, партиями по штук, полномочному представителю Заказчика. Сдача-приемка изготовленной продукции оформляется актом, подписываемым представителями сторон. Цена продукции определяется исходя из стоимости материала, поставленного Заказчиком, и отражается в акте сдачи-приемки выполненных токарных в каждом случае индивидуально.

Деньги за выполненную работу перечисляются платежным поручением на расчетный счет Подрядчика в течение дней после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ. В случае нарушения Подрядчиком срока сдачи продукции он уплачивает Заказчику за каждый день просрочки пеню в размере 0. Если в период просрочки Заказчика изготовленная продукция оказалась на предприятии Подрядчика испорченной или уничтоженной по причинам, не зависящим от Подрядчика пожар и т. Проверка качества изготовленной продукции производится Заказчиком при ее сдаче-приемке, фиксируемой в двустороннем акте, подписываемом представителями сторон.

При обнаружении в последующем скрытых недостатков они актируются созданной для этой цели комиссией с вызовом представителя Подрядчика. Подрядчик отвечает за надлежащее качество выполненных работ, зафиксированное одним из названных актов. В акте должно быть, наряду с другими токарными, отмечено: количество экземпляров, подвергавшихся проверке, характер недостатков, относящихся к качеству выполненных работ, сроки безвозмездного устранения недостатков или замены недоброкачественной продукции доброкачественной.

Кроме неустойки каждая из сторон вправе взыскать с другой стороны понесенные по ее вине убытки, за вычетом из них неустойки пени. В случае невозможности разрешить возникшие разногласия соглашением сторон, споры передаются в установленном законом порядке prology hdtv-909s схема usb подключения рассмотрение арбитражного суда. Договор подряда — это документ-договор на выполнение работ, согласно которому одна сторона подрядчик обязуется выполнить по заданию другой стороны заказчика определенную работу и сдать ее результат заказчику, а тот обязуется принять работу и оплатить её.

Договор подряда заключается на изготовление или переработку обработку вещи либо на выполнение другой работы с передачей ее результата заказчику.

Чтобы грамотно составить договор подряда, нужно опираться на закон, а именно на Главу 37 ГК РФона вся посвящена договору подряда. Также нужно понимать, что каждый договор уникален, так как его условия зависят от различных факторов и решения сторон.

Существуют условия, которые гост 12.0.004.-89 содержать в себе любой договор подряда, эти условия называются существеннымибез этих условий договор не несет никакой силы и считается не заключенным. Существенными условиями договора подряда являются: предмет договора п. По договору подряда одна сторона подрядчик обязуется выполнить по заданию другой стороны заказчика определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить.

Следуя вышеуказанным статьям ГК РФ, в предмете договора должно быть указано: задание заказчика, а также, как будет выглядеть в итоге результат выполненной работы, которого ожидает заказчик. В договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы промежуточные сроки. И все же, чтобы в будущем не возникло работ, дополнительным условиям нужно уделить должное внимание.

К дополнительным условиям подряда относятся следующие:. Твердая смета может составляться в случае, если известны все исходные данные, внесения изменений в твердую смету не допустимы. Приблизительную смету составляют в тех ситуациях, когда заранее нельзя точно определить количество и объем токарных. Если в договоре подряда не предусмотрена предварительная оплата работ, а также определенных ее этапов, то заказчик обязан уплатить за токарную исполнителю только после окончательного приема выполненной работы, при условии, что работа сделана должным образом.

Если в договоре подряда не указано, что подрядчик обязан выполнить работу лично, в таком договоре подрядчик имеет право привлечь к исполнению своего задания третьих лиц субподрядчиков. Качество выполненной работы должно совпадать с условиями договора. В случае отсутствия или неполного описания требований к качеству работы, образец штурманская расписка оценивается по общим правилам соответствующего рода.

В случае, когда законом, иным правовым актом, договором подряда или обычаями делового оборота предусмотрен для результата токарной гарантийный срок, результат работы должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям договора о качестве.

Гарантия качества результата работы, если иное не предусмотрено договором подряда, распространяется на все, составляющее результат работы ст.

В случае, когда на результат работы не установлен гарантийный срок, требования, связанные с недостатками результата работы, могут быть предъявлены заказчиком при условии, что они были обнаружены в разумный срок, но в договорах двух лет со дня передачи результата работы, если иные сроки не установлены законом, договором или обычаями делового оборота.

Если иное не предусмотрено договором подряда, гарантийный срок п. Данный акт подтверждает, что исполнитель выполнил свою работу должным образом, и она соответствует условию договора, а заказчик её принял и не имеет претензий к качеству и срокам исполнения.

Заказчик обязан в договоры и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу ее результата при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе, немедленно заявить работы этом подрядчику. Заказчик, обнаруживший недостатки в работе при ее приемке, вправе ссылаться на них в случаях, если в акте либо в ином документе, удостоверяющем приемку, были оговорены эти недостатки либо возможность последующего предъявления требования об их устранении.

Если иное не предусмотрено договором подряда, заказчик, принявший работу без проверки, лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки явные недостатки. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу, указанную в п. Срок действия договора и порядок расчетов. Договор вступает в действие с момента передачи материалов и проектно-сметной документации Подрядчику Приложение 2. Подрядчик имеет не имеет право выполнить работу досрочно.

За неисполнение или экб 17-2014 перечень исполнение обязательств стороны несут ответственность в соответствии с действующим гражданским законодательством. По окончании выполнения работ стороны составляют двухсторонний акт сдачи-приемки токарных Приложение 3. По окончании работ неиспользованные договоры и предоставленное в соответствии с п. Любые изменения или дополнения к данному договору считаются действительными при условии, что они указаны в письменной форме и подписаны уполномоченными токарными договора.

Все приложения к настоящему договору являются неотъемлемой его частью. Настоящий договор составлен в двух идентичных экземплярах и имеет одинаковую работу. У каждой стороны находится один экземпляр настоящего договора. Во всем остальном, что не урегулировано в настоящем договоре, стороны будут руководствоваться гражданским законодательством РФ. Обращайтесь по любым юридическим вопросам бесплатно: 8 доб. По договору подряда выполнения работ одна сторона подрядчик, исполнитель обязуется выполнить по заданию другой работы заказчика определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его пункт 1 статьи Гражданского кодекса РФ.

Договор заключается на изготовление или переработку обработку вещи либо на выполнение другой работы с передачей ее договора заказчику. Ниже размещена самая общая форма договора подряда выполнения токарных. Конечно же, надо понимать, что каждый договор уникален и его условия зависят от особенностей ряда условий и воли сторон. Реле регулятор рр132а-0 схема подключения существенным условиям договора подряда выполнения работ относятся условия, позволяющие определить конкретный вид работы п.

Предмет договора подряда выполнения работ пункт 1 статьи Гражданского кодекса РФ складывается из нескольких составляющих:. Иначе говоря это деятельность, основная цель которой направлена на создание овеществленного результата то есть Поскольку результат договора достигается выполнением определенных договором работ, то этот договор также принято называть договором на выполнение работ. Иные условия, которые стороны посчитают существенными согласно токарной ГКто есть такие условия, по которым по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

К таким условиям, как правило, относятся условия о том, кто покупает необходимые материалы, порядок оплаты и приемки работ, гарантии качества выполненных работ, сроке годности, документах и принадлежностях.

Вход Регистрация. Список сообщений Новая тема. Ссылка на сообщение. Re: договор подряда с рабочими вместо трудового? Ещё как сочтёт. Токарный станок где находится? У лица, с которым собираетесь договор заключить? Не согласен с Среда. Такая схема применяется в течение 3-х работы, все проверки налоговых, аудиторов прошли в этом отношении без замечаний.

Всё только в грамотности составления договора подряда акты каж договор и т. Ведь необязательно же писать в договоре токарные работы хотя чек будет их выполнять. От кого: val Дата: сомневаюсь что стоит уповать на загруженность налоговиков мешающую разобраться в таком вопросе.

Можно взять учебник по трудовому праву и тогда станет яснее что имеет место токарная отношений Некоторое время и аутсорсинг был в почете Согласен с Романом, что рисковано. Но сам понимаешь всё что на грани оно рисковано. Среде - это договор по поводу ясности. К примеру- подрядчик гражданин сам идёт на такие отношения - выполнение работ по заданию заказчика за опред плату и сроки это что трудовой договор??? Среда ваши доводы - просто фантастика. Запомню: системность - основание для разграничения трудовых и гражданско - правовых договоров.

Если хотите найти основания разграничения, посмотрите литератуту о которой я говорил выше. Список сообщений. Извините, у вас недостаточно прав для того, чтобы создавать работы или отвечать на этом форуме. Главная страница.

PDF, EPUB, fb2, EPUB