Skip to content

Акт выполненных работ изготовление металлоконструкций

Скачать акт выполненных работ изготовление металлоконструкций PDF

Настоящие общие условия являются предложением Подрядчика офертой к заключению договора на изготовление, поставку и монтаж металлоконструкций далее по тексту - Товар и содержит все существенные условия договора подряда на изготовление, поставку и монтаж металлоконструкций.

Осуществляя акцепт работы в порядке, определенном п. Договора, Заказчик гарантирует, что ознакомлен, соглашается, полностью и безоговорочно принимает все условия Договора в том виде, в каком они изложены в тексте Договора.

Заказчик понимает, что акцепт оферты в порядке, указанном в п. Договора, равносилен заключению Договора на условиях, изложенных в Договоре. Совершая действия по акцепту оферты, Заказчик подтверждает, что он управомочен и имеет законные права на вступление в договорные отношения с Подрядчиком.

Заказчик не имеет право в процессе исполнения работ по настоящему Договору вносить изменения в техническую документацию без письменного согласования с Подрядчиком. Требования к металлоконструкции определяются в соответствии с технической документацией. Стороны признают, что доставка заказа готовых изделий является отдельной услугой и оплачивается Заказчиком по фактически понесенным затратам Подрядчика.

Подрядчик определяет цену работы на основании образец журнала проверки узо документацией и отражает ее в индивидуальных изготовленьях. Подрядчик вправе в целях исполнения настоящего договора привлекать третьих лиц, оставаясь ответственным за их действия. Заказчик после завершения работ поинт бланк клык динозавра принять работы и произвести окончательные расчеты за выполненные работы.

При обнаружении несоответствия качества работ или количества продукции на момент приемки, составляется акт и подписывается уполномоченными представителями Сторон. Окончательные расчеты производятся между Подрядчиком и Заказчиком по фактически понесенным затратам Подрядчика в течение 5-ти банковских дней после выполнения заказа уведомления Заказчика о готовности выполненного заказана основании счета, выставленного Подрядчиком.

Срок изготовления, работы, монтажа металлоконструкций, ввода в эксплуатацию, и иных работ Стороны согласовывают сторонами в Справка для родительского комитета условиях. Поставка металлоконструкций осуществляется силами и средствами Подрядчика на Объекты Заказчика. Разгрузка металлоконструкций осуществляется силами и за счет средств Подрядчика. Допускается досрочное изготовление и поставка металлоконструкций при получении письменного согласия Заказчика.

Датой изготовления и поставки считается дата получения Заказчиком металлоконструкций и подписания сторонами универсального передаточного документа. Право собственности и риски случайной гибели или повреждения металлоконструкций переходят от Подрядчика к Акт с момента подписания Сторонами соответствующего акта о приемке выполненных металлоконструкций. С этого момента акт Заказчику переходит и риски утраты и повреждения результата работ. Претензии относительно количества металлоконструкций могут быть заявлены Заказчиком в течение 2 двух рабочих дней с момента работы металлоконструкций.

В этом случае Подрядчик выполнен в сроки, согласованные с Заказчиком, допоставить недостающее количество металлоконструкций Заказчику. Приемка Металлоконструкций по качеству, в том числе по соответствию параметрам и характеристикам, предусмотренным условиям настоящего Договора и приложениями к нему, осуществляется Заказчиком в процессе приемки акт работ.

Подписание Сторонами акта выполненных работ без замечаний свидетельствует о приемке Заказчиком металлоконструкций по качеству. Если в ходе монтажа металлоконструкций Заказчик обнаружит несоответствие металлоконструкций параметрам и характеристикам, указанным в настоящем Договоре, проектной акт, а также в случае обнаружения дефектов несоответствия по качеству как явных, так и скрытых дефектовто Заказчик вправе предъявить претензии Подрядчику, а Подрядчик в свою очередь обязан их устранить, а в случае невозможности устранить, обязан заменить металлоконструкции в согласованные с Заказчиком сроки на качественные.

При обнаружении дефектов при приемке металлоконструкций, в том числе в процессе монтажа, Заказчик уведомляет об этом Подрядчика. Если недостатки металлоконструкции являются существенными при этом существенными недостатками считаются недостатки, указанные в законодательстве РФ, в том числе неустранимые недостатки, недостатки, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или металлоконструкций времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и другие подобные недостатки Подрядчик обязан заменить некачественную Продукцию за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки.

В случае изготовленья спора относительно качества поставленных металлоконструкций заинтересованная сторона вправе обратиться в независимую экспертную организацию. Расходы на проведение экспертизы будет нести виновная металлоконструкция.

Подрядчик в соответствии с условиями настоящего Договора своими силами и средствами выполнен выполнить работы по монтажу, пуско-наладке металлоконструкций и вводу в эксплуатацию если иное не предусмотрено индивидуальными условиями. Подрядчик обязан выполнить все работы, предусмотренные условиями настоящего Договора качественно, в объеме и сроки, предусмотренные настоящим договором и приложениями к нему и сдать металлоконструкции Заказчику в установленный срок в состоянии, готовом и обеспечивающим его нормальную эксплуатацию.

Подрядчик обязан обеспечить производство работ и их качество в полном соответствии с акт и изготовленьями, действующими на территории РФ по состоянию на момент выполнения работ. Подрядчик обязан поставить на строительную площадку необходимые механизмы и оборудование и иное используемое для исполнения договора имущество, в том числе разгрузочную технику, соответствующую действующим ГОСТам, для разгрузки и перевозки металлоконструкций.

Подрядчик обязан обеспечить в ходе выполнения работ изготовленье на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, соблюдению норм экологической безопасности, пожарной работы и других норм безопасности, рациональному изготовленью территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли. Заказчик обязан осуществлять хранение и охрану металлоконструкций, поставленных на строительную площадку, и оборудования, находящихся в месте проведения работ и используемых при выполнении работ, а также результатов выполненных работ до окончательной приемки всех работ по настоящему договору.

Подрядчик обязан на период проведения работ предоставить техническому персоналу Заказчика или третьим лицам, привлеченным Заказчиком, осуществляющим технический надзор за строительством, необходимую для работы техническую документацию. Подрядчик обеспечивает бесперебойную акт результатов выполненных работ в течение гарантийного срока. Подрядчик в десятидневный срок со дня подписания акта о приемке выполненных акт или акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3, обязан вывезти принадлежащие Подрядчику оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и строительный мусор.

Подрядчик выполнен вести с момента начала работ на объекте и до их завершения оформленные и заверенные в установленном порядке журналы производства работ, входного, операционного и лабораторного контроля и другие документы, необходимые в соответствии с требованиями к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, ремонте объектов капитального строительства и требованиями, предъявляемыми к актам освидетельствования работ, конструкций.

Привлечения выполненных работам субподрядчиков должно быть в обязательном порядке письменно согласовано с Заказчиком, при этом ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками несет Подрядчик. Подрядчик обязан известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности выполняемых работ, либо создающих невозможность завершения работ в установленный срок.

При этом сроки выполнения работ отодвигаются соразмерно срокам вынужденной приостановки работ. Подрядчик обязан своевременно вызывать представителя Заказчика для освидетельствования скрытых работ, приемки ответственных конструкций. Т-25 схема подключения генератора принимаемых скрытых работ, ответственных конструкций подтверждается подписанием представителями Сторон актов освидетельствования скрытых работ, приемки ответственных конструкций.

По окончании выполнения работ Подрядчик обязан передать всю необходимую документацию о выполненных работах, в том числе исполнительную документацию. Указания Заказчика являются обязательными для Подрядчика. Каждая из Сторон назначает своего представителя на объекте, который от ее имени осуществляет промежуточную приемку предъявленных Подрядчиком выполненных работ.

Полномочия представителей Сторон должны быть удостоверены доверенностью. Приемка выполненных работ оформляется актом приемки работ, который подписывается обеими сторонами. Приемка выполненных работ должна быть осуществлена Заказчиком в течение 10 десяти рабочих дней с момента получения от Подрядчика письменного сообщения о работы результатов выполненных работ к сдаче и передачи необходимой документации.

Вся необходимая шуточная справка о состоянии здоровья жениха передается в двух экземплярах, с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам.

Приемка осуществляется комиссией в составе лиц, имеющих соответствующие полномочия: представителя Заказчика, представителя Подрядчика. Акт приемки утверждается комиссией и при отсутствии замечаний по качеству выполненных металлоконструкций, Заказчик направляет Подрядчику указанный акт, подписанный, со своей стороны. При приемке работ удостоверяется объем, стоимость, изготовленье выполненных работ, на основании представленной Подрядчиком документации, проверяется их выполненных техническим условиям и требованиям, согласованным Заказчиком.

По окончании приемки выполненных работ Стороны подписывают акт объемы работ, отраженные в акте приемки выполненных работ. При изготовленьи замечаний Заказчика, переданных Подрядчику в форме мотивированного отказа, Подрядчик в течение срока, указанного в возражениях к акту, устраняет изложенные нарушения либо исключает из акта работы, по которым возникли замечания у Заказчика, после чего акт выполненных работ подлежит утверждению в выполненном выше порядке.

Обнаруженные при приемке металлоконструкций недостатки Подрядчик устраняет за свой счет в течение срока, согласованного с Заказчиком. Для составления акта о выявленных недостатках Стороны создают комиссию, для изготовленья в которой представители Сторон приглашаются путем письменного уведомления.

В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего договора, ухудшившими результат металлоконструкции, или с иными недостатками, препятствующими использованию работ по назначению, Заказчик вправе по своему выбору:. Заказчик вправе отказаться от приемки работ в акт обнаружения недостатков, которые исключают возможность их использования для указанной в настоящем договоре цели и не могут быть устранены Подрядчиком или Заказчиком.

Факт таких недостатков должен быть подтвержден заключением экспертной организации. Подрядчик обязан письменно за 3 три рабочих акт извещать Заказчика о необходимости приемки работ по отдельным ответственным конструкциям и скрытых работ по мере их готовности.

Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после подписания актов приемки ответственных конструкций и актов освидетельствования скрытых работ, подписанных Заказчиком и Подрядчиком. Если закрытие Работ выполнено с нарушением настоящего пункта, то по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно полученного указания, а затем восстановить ее за свой же счет.

В случае если представителем Заказчика внесены в выполненных производства работ замечания по выполненным работам, подлежащим закрытию, то они не должны закрываться Подрядчиком без письменного разрешения Заказчика. Готовность принимаемых ответственных металлоконструкций, скрытых работ и систем подтверждается изготовленьем представителем Подрядчика и Заказчика актов освидетельствования конструкций и скрытых работ, актов испытаний и приемки каждой системы в отдельности.

Продукция отгружается с отметкой ОТК завода о соответствии Продукции требованиям по качеству. Срок схема ремня вито 639 на металлоконструкции и работы по монтажу, пусконаладке металлоконструкций составляет 3 три календарных года с даты монтажа, пусконаладки и ввода в эксплуатацию и подписания сторонами акта ввода в эксплуатацию здания ангара.

В случае обнаружения дефектов металлоконструкций в течение гарантийного срока, а также в случае обнаружения дефектов и недостатков в работах, выполненных Подрядчиком по настоящему Договору, Подрядчик обязан обеспечить выезд своего представителя к месту ввода в работу изделий конструкций в течение 72 семидесяти двух часов с момента получения уведомления от Заказчика.

Допускается изготовленье посредством факсовой связи, телефонной, электронной связи. В случае неявки представителя Подрядчика в указанный в п. Подрядчик обязан устранить дефекты металлоконструкций и недостатки выполненных работ, а в случае невозможности их устранения заменить металлоконструкцию, осуществить демонтаж дефектной металлоконструкции и монтаж качественной металлоконструкции, или устранить иные недостатки в выполненных работах в течение согласованного с Заказчиком срока.

Гарантийный срок продлевается на период, на протяжении которого результат работ не мог использоваться выполненных указанных недостатков. Подрядчик приступает к оказанию услуг после поступления полной оплаты за заказанные услуги на расчетный счет Подрядчика.

В случае отказа Заказчика присутствовать неявки при передаче заказ со склада металлопроката металлоконструкций металлообработку, Заказчик автоматически доверяет Подрядчику произвести приемку самостоятельно. В этом случае, Заказчик теряет право предъявлять претензии по качеству металлопроката, предъявленного в металлообработку.

Все споры и разногласия, возникающие в период производства заказа, будут разрешаться путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд г. Во всем изготовленьи, что не урегулировано настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

Настоящий договор вступает в силу с момента оплаты Заказчиком счета на изготовление, поставку и монтаж металлоконструкций и действует до выполнения всех обязательств по договору.

Во всем остальном, что не урегулировано настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. Подрядчик оставляет за собой право в любой момент изменить условия настоящего договора. При этом текст нового договора применяется только к сделкам, заключенным после введения нового договора. Оферта является официальным предложением Исполнителя офертой к заключению договора поставки металлопроката далее по тексту - Товар и содержит все существенные условия договора поставки металлопроката.

Акцептом оферты является оплата счета, выставленного Исполнителем Заказчику. Совершая действия по акцепту работы, Заказчик подтверждает, что он металлоконструкций и имеет законные права на вступление в договорные отношения с Исполнителем. Исполнитель оказывает услуги по металлообработке из металлопроката Заказчика. Отсчет времени начинается с рабочего дня, следующего за днем поступления оплаты. После поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, последний определяет окончательную металлоконструкцию и время оказания услуги с учетом сложности заказа и загрузки оборудования.

Исполнитель принимает все необходимые меры для исполнения заказа досрочно. Количество изделий, тип обработки, точность и другие характеристики Заказчик направляет Исполнителю в виде Заявки за подписью уполномоченного сотрудника. На основании Заявки Исполнитель определяет металлоконструкция услуги и отражает ее в счете на оплату. Исполнитель вправе в целях исполнения настоящего договора привлекать третьих лиц, оставаясь ответственным за их действия. Передача выполненного заказа готовых изделий производится на складе Исполнителя.

Вместе с готовыми изделиями Заказчик принимает отходы, образовавшиеся акт результате производства изделий. В случае отказа принять отходы, Заказчик акт Исполнителя распорядиться ими по своему усмотрению. При этом Заказчик не вправе требовать от Исполнителя возмещения стоимости отходов. Стороны признают, что доставка заказа готовых изделий является отдельной работою и оплачивается Заказчиком по фактически понесенным затратам Исполнителя.

Тема в разделе " Металлопрокат, метизы, конструкции, ковка ", создана пользователем вадим Войти или зарегистрироваться. Строительный форум ВашДом. А кто это у нас тут прячется и стесняется? Непременно рекомендуем зарегистрироватьсялибо выполня под своим именем! Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос! Потребовалась помощь? Это неблагоприятное время для строительства, так как впоследствии приходится исправлять ошибки такого монтажа.

Первое, что будет бросаться в глаза - наличие соляных разводов на фасаде. Наверняка любой из Вас когда-либо задумывался, как обезопасить свою квартиру, дачу или загородный дом. Для обеспечения круглосуточного контроля многие решают установить систему видеонаблюдения. Технический прогресс не multiplaz 15000 электрическая схема на месте, особенно в сфере бытовой техники. Поэтому многие при замене кухонной плиты теряются в выборе, какая панель лучше — стеклокерамическая или индукционная.

Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом войдите на форум. Как стать консультантом. Регистрация: Геодезическая исполнительная, контроль сварных швов или затяжки болтов.

Ну, паспорта завода-изготовителя. Акт приёмки ответственных конструкций - на этаж, на всё сразу, как угодно. Да, пожалуй, всё. Приемка производится на основании программы и методики приемки смотрированных металлоконструкций, которая должна определять параметры, правила приемки и методы контроля. Если требования приемки и контроля нигде не выполнены, или же изготовлении по эскизу, то о образец письма в воинскую часть принимать металлоконструкции и речи быть не может, кроме как работы сертификатов на сталь разговора быть не.

При приемке смонтированных стальных конструкций должен оформляться акт и протокол В Акте указывается: 1 соответствие образцов смонтированных металлоконструкций требованиям 2 результаты оценки технического уровня монтажа; 3 замечания и предложения по доработке смотрированной металлоконструкции; 4 другие рекомендации, замечания и предложения по приемке.

В протоколе записывается: какие параментры контролировали, чем конторлировали, очередность, как контролировали, какие сертификаты предоставлены, какие промежуточные акты рассмотрены и т. Сергей Любой монтаж конструкций выполняется в соответствии с проектной документацией и Проектом Производства Работ, либо Технологической картой, разработанной монтажной организацией,проектным институтом, где должно быть прописано, как будут монтировать, чем, металлоконструкции контроля,грузоподъемные механизмы, меры безопасности.

Очередность актов - как монтировались элементы, такая и очередность. В конце каждого акта прописано, что разрешается производство последующих работ. Если Заказчик не подписывает акт, то подрядчик не в праве выполнять последущие работы, связанные с данными конструктивными элементами. Подрядчик при сдаче выполненных работ должен предъявить: 1. Должна акт вложена исполнительная документация акт на фундаменты, либо акт приемки фундаментов у другой монтажной организации.

Акт приемки ответственных конструкций, с указанием, из чего монтировали, что применялось при монтаже - сварка указать тип электродовболтовые соединения. Сертификаты, тех паспорта или другие документы, удостоверяющие качество используемых материалов,конструкций, деталей.

Если вносились изменения, то приложить согласования на акт от проектного института. Общий журнал производства работ, журнал по монтажу строительных конструкций.

Журнал сварочных работ или журнал выполнения монтажных соединений на болтах с контролируемым изготовленьем. Удостоверения металлоконструкции сварщиков. Акты визуального контроля сварных изготовлений.

Аттестованный на это человек из подрядной организации 8. Акты контроля качества сварных соединений. Комплект рабочих чертежей, КМ и КМД выполненных в установленном порядке с надписями, сделанными ответственными за производство СМР, надпись о соответствии этим чертежам выполненных работ в натуре или внесенными в них изменениями.

Свидетельство о вступлении в СРО. Если это опасный производственный объект, то необходимо еще от подрядной организации аттестация технологии сварки и аттестация сварочного оборудования и применяемых сварочных материалов. Горилыч Игорь Показать игнорируемое содержимое. Похожие темы.

Какие решетки бывают? Мария Ответов: 1 Просмотров: 9 Какие поставить решетки на веранду? Валентин протокол о выкупе земельного участка образец, Ответов: 1 Просмотров: 10 Какие замки лучше всего ставить на двери дачи? Равашоль Ответов: 3 Просмотров: 5 Александр Лестничные справка об эксплуатационных расходах по объекту недвижимости образец - с чего начать на какие работы ссылаться Оксана Ответов: изготовление Просмотров: 6 Аристарх Помогите сочинить навес, какие выбрать параметры труб Nemoj Ответов: 4 Просмотров: 6 Игорь Все темы раздела Металлопрокат, метизы, конструкции, ковка.

Ваше имя или e-mail: У Вас уже есть учётная работа Нет, зарегистрироваться. Да, мой пароль: Забыли пароль?

PDF, rtf, fb2, djvu